根據四川金頂披露的消息：

原告：江西核工業建設有限公司；被告：四川金頂（600678）順采礦業有限公司。2019年5月24日原告與公司簽訂了《黃山石灰石礦山800萬噸/年技改工程轉運站基礎及皮帶輸送線基礎建設施工合同》。2019年12月16日,經公司與原、被告協商一致,將施工合同的發包人公司變更為被告,相應的合同權利義務概況轉移至被告享有及承受。施工合同簽訂后,原告按照合同約定的施工范圍及內容進行施工,但由于現場開挖后地質情況與被告地勘報告不相符,相應基礎的承載力特征值無法滿足原設計要求,后經設計單位重新設計并變更設計圖紙后繼續施工。

工程竣工驗收合格并移交后,2021年4月9日,原告再次致函被告要求結算工程量變更部分的費用,被告函復稱合同為包干總價,拒絕支付變更工程量的工程款。原告認為,本工程設計變更的原因系被告地勘報告與實際情況不符,從而導致工程量的增加,且相應的變更內容均已經被告確認,也應當作為結算依據。現原告已按照被告變更后的設計要求進行施工并已經竣工移交,故因涉及變更增加的工程款被告應當予以支付。

訴訟請求:1、請求判令被告向原告支付工程款人民幣9170437.77元及逾期付款利息人民幣432379.86元(利息按照一年期LPR利率自2020年9月1日起計算,暫計算至2021年11月22日,最終利息計算至被告實際支付之日止),共計人民幣9602817.63元;2、本案訴訟費、保全費等費用由被告承擔。

峨眉山市人民法院法院判決：

1、已限額8,700,000元凍結被申請人順采礦業在中國建設銀行股份有限公司峨眉山市支行賬戶內存款,實際凍結6,642,207.21元。凍結期限為一年,從2021年訴訟相關情況請詳見公司刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公司臨2021-063、067號公告。11月23日至2022年11月23日止。

2、已限額2,067,617.12元凍結被申請人順采礦業在中國工商銀行股份有限公司峨眉山市支行賬戶內存款,實際凍結1,851,555.77元。凍結期限為一年,從2021年11月23日至2022年11月23日止。被申請人被保全的財產價值超出保全限額的,可以向峨眉法院書面申請對超出部分予以解除保全措施。

對被告的影響有：

峨眉法院已凍結公司全資子公司順采礦業銀行存款,限額870萬元。公司正積極著手應訴工作,依法維護公司合法權益。本案尚未開庭審理,本次訴訟對公司本期利潤或期后利潤產生的影響尚不能確定。公司將根據訴訟進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

執行情況如下：

20220419：公司全資子公司四川金頂順采礦業有限公司收到峨眉山市人民法院(以下簡稱“峨眉法院”)《民事裁定書》、《財產保全情況告知書》等法律文書。

關鍵詞：